Дело №

УИД 03RS0№-36

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13 августа 2025 года                                                     г. Уфа

Судья Кировского районного суда г. Уфы Добрянская А.Ш., рассмотрев в порядке подготовки материалы гражданского дела № по иску ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Современные технологии и дизайна» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

        Истец обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Современные технологии и дизайна» о защите прав потребителей, мотивируя тем, что между ФИО1 и ООО «Современные технологии и дизайна» был заключен Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Подрядчик принял на себя обязательства в установленный договором срок в соответствии с архитектурным проектом и техническим заданием выполнить строительство индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № Во исполнений условий договора Истцом произведена полная стоимость в размере 4 775 000 руб., что подтверждается кассовому ордеру 3 1023-01-001. Однако, до настоящего время не выполнил принятых на себя обязательств по строительству жилого дома в течение 6 месяцев.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена претензия, которая оставлена им без внимания.

С учетом вышеназванных обстоятельств, истец просит взыскать с ответчика в свою пользу неустойку за нарушение сроков выполнения строительных работ по договору подряда в размере 2 005 500 руб., штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 425 руб.

От сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Исследовав материалы дела, представленное для утверждения мировое соглашение, суд приходит к следующему выводу.

Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта (часть 1, 3 статьи 153.8, статья 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 13 статьи 153.10, абзацем 4 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

В силу статьи 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Изучив ходатайства сторон, суд находит, что мировое соглашение не противоречит закону, совершено в интересах сторон, не нарушает права и законные интересы третьих лиц, подписано сторонами, а потому подлежит утверждению.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству стороны данного соглашения.

Руководствуясь статьями 39, 144, 173, 153.10, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Современные технологии и дизайна» на следующих условиях:

1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со ст. ст. 39, 173, 153.11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникшего спора, ставшего причиной предъявления Истцом искового заявления.

2. По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от исковых требований о взыскании с Ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ по договору подряда в размере 2 005 500 (два миллиона пять тысяч пятьсот) рублей, штрафа в размере 50% от суммы удовлетворённых судом требований, расходов на уплату государственной пошлины в размере 33425 (тридцать три тысячи четыреста двадцать пять) рублей к Ответчику в полном объёме в случае выполнения надлежащим образом всех обязанностей Ответчиком предусмотренных данным соглашением.

3. В свою очередь Ответчик обязуется:

3.1 Завершить работы предусмотренные договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № в срок до ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту жилого дома).

3.2 В срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ произвести за свой счет дополнительные работы, а именно:

-обшить цоколь жилого дома, обработать битумной гидроизоляцией, произвести отсыпку вокруг дома щебнем с четырех сторон (шириной 1,5 метра, со стороны террасы шириной 2 метра) общим объемом 86,9 кв.м. с предварительной укладкой геотекстиля, ПГС и установкой ограничителей для щебня.

3.3 В срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ произвести за свой счет дополнительные работы, а именно:

-предоставить Истцу чернозем с доставкой и выгрузкой на территории земельного участка с кадастровым номером 02:15:080601:485 в общем объеме 35 кубов;

-произвести обсыпку парковочного места на территории участка и придомовой территории общим объемом 70 кв.м. (шириной 7 метрв, длиной 10 метров) щебнем, засыпать ПГС с установкой ограничителей и укладкой геотекстиля;

-произвести отсыпку щебнем тропинки от парковочного места до дома с установкой ограничителей (длиной 7,5 метров, шириной 1 метр) общим объемом 7,5 кв.м..

<адрес> территории на отсыпку щебнем в общем объеме стороны определили 163,5 кв.м..

-проложить от столба ПНД труб в двух точках;

-произвести установку 6 (шесть) труб НКТ.

4. В случае невыполнения одного из вида работ, а также нарушения сроков одного из вида работ указанных в п.3.1, 3.2, 3.3 настоящего соглашения, ответчик обязуется выплатить истцу неустойку в размере 2 005 500 рублей.

5. По завершению каждого вида работ указанных в п.3.1, 3.2, 3.3, настоящего соглашения направить Истцу приглашение на подписание акта приема-передачи по почте России по адресу: г. Уфа, <адрес> на электронную почту №

Истец обязан подписать акт приема-передачи в течении 7 рабочих дней либо направить мотивированный письменный отказ с указанием конкретных замечаний по выполненным работам.

5. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, возмещаются той стороной которая их понесла.

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону..

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст.39, 173, 220, 221, 428 ГПК РФ.

Производство по делу № по иску ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Современные технологии и дизайна» о защите прав потребителей прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня его вынесения.

Председательствующий судья                            А.Ш. Добрянская